同業合作夥伴專區｜轉介、分包與聯合報價

範本，以雙方簽署版本為準

1. 先決定交易模式，再使用相符的整份範本。森麒依法不能承攬的受管制業務，不因簽分包契約就取得資格；轉介模式也不能只有名稱不同、實質仍由森麒承攬。
2. 所有「［　］」、勾選、附件名稱、金額、期限、資格與當事人登記全名，須於簽署前填妥。必要事項未定時先維持草案，不以留白推定對方承諾。
3. 每份均有獨立簽署欄。要拆成單份交付時，連同本檔末尾「共同附件表」中該案適用的表單一併複製、填寫及簽認；不必同時簽三種模式。
4. 契約附件不得以未提供的上游客約或口頭慣例概括擴張義務。涉及消費關係、室內裝修等特定交易時，應另核應記載、不得記載及審閱規定，必要時改用適用的法定或公告契約格式。
5. 本次沒有提供真實報價、保額、保固年限或違約金數值。任何填入數值都是個案商業約定，須先完成合法性及承擔能力評估。

範本，以雙方簽署版本為準

契約編號：［　］　簽約日期：［民國　年　月　日］

立契約書人：

• 甲方（主承攬人）：［森麒登記全名］；統一編號［　］；代表人［　］；地址［　］。
• 乙方（分包人）：［合作方登記全名］；統一編號［　］；代表人［　］；地址［　］。
• 客戶／業主：［登記全名或姓名］；本案窗口［　］。客戶除另行簽署約定外，不因本契約成為付款、保證或其他義務人。

第一條　合法承攬與分包前提

一、甲方應確認依法得承攬上游客約中本案範圍，並得將本契約範圍交乙方分包；依法或依上游客約需取得同意、申報或核准者，由附件指定之人辦理並完成後，始就相關工項開工。

二、乙方應以自身真實、有效且範圍相符之業者登記與人員資格履約。各方不得出借、借用或冒用他方公司、登記、證號、執業名義、印章或數位簽章，不得要求無實質查核的簽證。

三、雙方資格及範圍記載於附件一。若發現甲方依法不得承攬該工項，該部分不得以本契約繼續履行；雙方應先停止相關承攬及施工，向客戶如實說明，另以合法的直簽或其他經確認適法之安排處理。未經客戶及相關當事人另行同意，不自動移轉主約或工程款。

四、乙方不得任意將本契約全部轉交他人。必要再分包，須先取得甲方書面同意及法令、上游客約要求的核准，並提出實際執行者資格；經同意仍不免除乙方對甲方之責任。法律禁止的轉包不因甲方同意而合法。

第二條　工作範圍與文件

一、工程名稱［　］、地點［　］、用途與設備［　］、工期［　］。乙方應完成附件二所列數量、材料、品牌型號、施工、測試、專業查核與交付文件；不含項目為［　］。

二、設計、施工、監造、檢修、簽證、申報代辦與主管機關審查分別列項；法定專業工作由附件一所列有權限者實際辦理。未列或依法不能由乙方辦理者，不得以「一式」「全部處理」解釋為已包含。

三、契約文件包括本文、雙方簽認之補充約定、工作明細、圖說、介面與驗收表、價金付款表及已交付乙方且明列適用的上游條件。個案文件優先順序為［　］；強制法令優先，衝突處應即書面協議，不以未提供文件要求增加責任。

四、需求、數量、工法、材料、停機時段或法規要求變更時，乙方應先提出價金、工期及責任影響，經有權代表書面簽認後施作。為避免立即人身危害或財物擴損所必需的緊急處置，得先作最小必要止損並立即通知、保留紀錄，後續費用依必要性及責任歸屬認定，不視為無限加價授權。

第三條　分工、現場與專業責任

一、甲方負責其主約、需求傳達、合法進場權限及附件列為甲方之事項；乙方負責其分包工作、人員、材料、品質及專業文件。交界如固定電源、控制連動、消防測試、防火填塞、吊掛、防水復原及廢棄物清運，依附件三指定負責方。

二、乙方自行安排並管理其工作人員，不得以契約名稱排除依實際關係成立的雇主、派遣或其他法定責任。甲方的工程協調或驗收，不取代乙方的專業判斷與施工管理；甲方仍負自身依法應負之責任。

三、法定設計、監造、檢修及簽證者應親自或依法帶領人員實質履行、查核並簽署；不得因甲方或客戶要求而提出虛偽資料。依法應保持獨立或迴避利益衝突者，應遵守之。

四、乙方發現圖說、指示、現場或材料可能違法、不安全或無法達成約定功能時，應立即書面通知，暫停受影響作業並提出處理建議；不得明知有問題仍逕行施工。甲方不得指示帶電、高壓、高處或其他作業跳過法定安全程序。

五、任一方之資格停業、失效、人員離任或保險不足，應立即通知他方並停止受影響工項；更換人員或業者須先完成資格及必要核准。不得先借他人證號維持名義。

第四條　工期與協作

開工條件、工作期間、停送電／停機申請、業主配合事項與完成日期依附件三。不可歸責於乙方的現場未交付、合法變更、必要審查或其他障礙，乙方應於知悉後［　］工作日內通知並提出工期、費用及減損措施；展延與必要費用按實際影響協議，不得無證據自動全數歸責他方。雙方均有減少損害之義務。

第五條　安全、保險與事故

一、雙方依各自在實際作業關係中的身分，履行職業安全衛生、危害告知、共同作業協調、教育訓練及法定投保義務；本條不免除任何法定主體的責任。作業許可與現場安全分工列於附件三。

二、依法應投保者由法定義務人辦理。個案另約定之工程、第三人、雇主或專業責任保險，列明險種、被保險人、工程、期間、限額、自負額、分包涵蓋及重要除外，見附件五。不得以商業責任險取代法定職災保險等義務。

三、乙方應於相關作業開始前交付保險證明及必要承保內容；依法或依本案約定應有之保障不足時，相關工項暫不開工。保單自負額原則由可歸責一方負擔，責任未定時先行止損，不因保險爭議延誤必要處置。

四、事故發生時，雙方應即救助、隔離危害、通知相關人員及保險人，並依法律辦理通報與保存證據。保險理賠不取代契約及法定責任；不足額或拒賠仍依責任歸屬處理。

第六條　價金、稅捐及付款

一、契約價金：扣除營業稅之價金新臺幣［　］元、適用稅率／稅制［　］、稅額［　］元、含稅合計［　］元。計價採［總價／實作數量單價／其他：　］，細目見附件四。核准加減項另行計價；稅務處理依真實交易及法律辦理。

二、付款里程碑：訂金［條件、金額及期限］；進度款［　］；測試驗收款［　］；文件交付款［　］；保留款及釋放日［　］。各期金額合計應等於契約價金；乙方依其實際交易向甲方開立合法憑證。

三、乙方於達成里程碑並提出約定請款文件後，甲方應於［　］工作日完成審核，並於核可後［　］日付款。缺件應一次具體告知，無爭議部分應按期支付。甲方不得僅以客戶未付款作為無期限不支付乙方已到期款項的理由。

四、除依法或依本契約有可證明的抵銷、扣款權外，不得任意扣款；品質或數量爭議的暫扣以合理爭議金額為限。收款帳戶為［戶名、金融機構及帳號］，變更須以可驗證的原有聯絡管道確認。

第七條　測試、驗收及交付

一、乙方完成後提出驗收申請，雙方於［　］工作日內依附件二、三共同檢查。驗收基準包括設備功能、約定測值、必要專業文件及法定程序，不以口頭稱「可以用了」取代。

二、缺失應逐項記錄原因、責任、改善期限與複驗方式；可獨立使用且不受缺失影響之部分，得書面分項驗收及請款。法令不允許使用或涉及安全之部分，不得以分項驗收放行。

三、甲方逾期未安排驗收時，乙方得書面催告，並保留已完成之證據；不得單以沉默推定消防、高壓或其他法定安全事項全部合格。雙方應另定合理驗收時程及爭議程序。

四、乙方應交付竣工圖、測試紀錄、操作與維護資料、原廠文件、材料憑證及約定專業文件。主管機關或供電方之審查結果不得預先保證；因乙方缺失所生補正由乙方負責，其餘依責任及核准變更處理。

第八條　保固與瑕疵

一、保固自本分包工項書面驗收合格日起［　］個月；不同設備或部分驗收另列日期。乙方應於通知後［　］小時回應、［　］時間內處理；重大漏水、停機或安全事件按約定緊急程序立即聯繫及止損。

二、可歸責乙方的施工、材料或專業服務瑕疵，由乙方負擔必要修復、測試及合理復原費用。排除事項僅限乙方能說明因果關係的正常耗損、未依已交付指引使用、他方擅改或其他不可歸責原因；不得概括以非原廠、既存設備或客戶使用過為由免責。

三、甲方給予合理改善期限而乙方未改善，或有即時危害需緊急處理時，甲方得依法及依契約採取必要替代措施，並保存通知、支出及原因證據；可歸責乙方部分得請求合理必要費用。

四、原廠設備保固與乙方施工保固分別列明；甲方對客戶之保固，不因本條自動轉為乙方未同意的延長保固。本契約保固屆滿不當然排除依法仍可主張之瑕疵或損害賠償權利。

第九條　資料、智慧財產、保密及個資

一、各方原有圖說、方法及軟體權利仍歸原權利人。乙方就本案有權提供之成果，授權甲方及客戶於本案施工、使用、維護、法定申報及必要修繕範圍內使用；權利移轉、原始檔與其他用途另約［　］。不得交付侵權材料或冒用他人專業成果。

二、報價、成本、圖說、門禁、營運資料、帳密及非公開資訊應限履約必要人員知悉。依法公開、合法先行持有、獨立取得或依法必須揭露者不在禁止範圍，但依法可通知時應先通知，且僅揭露必要內容。一般保密期間為契約終止後［　］年；營業秘密在符合保護要件期間持續保護。

三、個資之蒐集、處理、利用及委外，須具合法依據、必要告知並限制於本案目的；須同意者先取得有效同意，不以簽本契約概括視為所有客戶或員工均已同意。資料項目、接收者、用途、保存期間、受託範圍及刪除返還方式依附件六。

四、不得未經合法授權將客戶名單、現場影像、住址、電話或門禁資料用於行銷、訓練模型、公開貼文或交第三方。發現外洩應立即止損，並於發現後最遲［　］小時內通知他方；依法應通知當事人或機關者由負義務者辦理。本契約不延長法定時限。

五、終止或目的完成後，應返還或刪除無續存依據資料；依法保存的憑證及爭議必要資料，依最小範圍限制存取，不得繼續作其他利用。

第十條　違約、損害及遲延

一、違約方經書面通知並給予［　］工作日改善期仍未改善者，他方得依法律及本契約請求履行、損害賠償或終止受影響部分。資格造假、借牌、不實簽證、重大安全危害或重大資料外洩等不適合等待的情形，得立即停工並依情節終止。

二、可歸責乙方之逾期違約金，須另填：每日［金額或明確計算基礎及比例］、累計上限［　］；性質為［損害賠償總額預定／依法得約定的其他性質］，與額外賠償之關係為［　］。未填妥及簽認不視為已約定違約金。過高違約金仍受法律規範。

三、損害應有可歸責事由及因果關係，雙方共同有責者依責任及法律處理；停機或營業損失之特殊風險、可得預見範圍與必要保險應於附件先揭露。不得一概要求乙方承擔與其無關的全部上游罰款或損失。

四、本契約不概括免除故意、重大過失、人身損害、法定專業義務或其他依法不得免除之責任。行政處分及刑事責任由法律決定，內部賠償條款不拘束主管機關或第三人。

第十一條　不可抗力與履約障礙

遇不可歸責且無法合理避免之障礙，受影響方應即通知、提出證據及減損方案，雙方按實際影響調整期間或協議停工；一般成本上升、缺工或付款困難不自動視為不可抗力。持續超過［　］日仍無法履行時，得協議或依法終止受影響範圍，並依已完成且可交付部分結算。

第十二條　終止與交接

終止時，雙方應保全現場、移交已完成成果及必要安全資訊，清點可用材料、設備與已付款項；按可驗證完成量、合法成本、瑕疵及責任結算，未履行對價應依法返還。乙方不得以爭議為由扣留必要安全文件、設備控制權或客戶資料；甲方亦不得無償使用未取得權利之成果。已發生之付款、保密、個資、保固及損害責任於適用範圍內繼續有效。

第十三條　通知、爭議與準據法

一、有權代表與通知管道：甲方［　］、乙方［　］。加減價、主體變更與重大責任變更須由有權代表書面簽認；一般群組討論不當然構成授權。電子書面與簽署須可保存並足以確認內容及行為人。

二、本契約依中華民國法律解釋。爭議先由窗口於［　］日內協商；得經另行同意調解或委請獨立專業者查核。未解決時，以［臺灣　地方法院］為約定第一審法院；未填者依法律定之。專屬管轄、消保及其他強制規定優先，不因本條限制。

三、本契約正本［　］份，雙方各執［　］份，附件由雙方簽認。本契約不授權任一方對外冒用他方名義，亦不替代客戶主約。

簽署

甲方：［登記全名及用印］　代表人／授權人：［　］
乙方：［登記全名及用印］　代表人／授權人：［　］
簽署日期：［　］　附件編號及版本：［　］

範本，以雙方簽署版本為準

契約編號：［　］　簽約日期：［民國　年　月　日］

立合作書人：

• 甲方（轉介／協調方）：［森麒登記全名］；統一編號［　］；代表人［　］；地址［　］。
• 乙方（專業承攬／服務方）：［合作方登記全名］；統一編號［　］；代表人［　］；地址［　］。

第一條　合作性質與期間

一、雙方以非專屬方式合作，期間自［　］至［　］，不保證案件數量或成交。甲方介紹有需求的客戶予乙方，由乙方依法自行報價、簽約、履約、開票、收款及負工程或專業服務責任。

二、本合作書不授予甲方以乙方名義簽約、決定技術、收款、保證審查通過或作成其他承諾的權限。乙方也不得以甲方名義承諾甲方未同意之工程、價格、保固或付款。確需代理事項時，另以書面具體記載權限、期間及揭露方式。

三、甲方另承攬一般工程或提供付費協調服務者，應另列合法範圍、成果、價金、責任、保固及保險，不與本轉介費混合，也不藉協調名義實際經營不得承攬的專業業務。

第二條　個案確認與資格

一、每案由雙方填寫個案確認單，至少包含案件編號、客戶已同意之聯絡資訊、需求摘要、轉介日期、預計乙方服務、利益衝突及轉介費計算方式；不以傳送名片自動成立成功報酬。

二、乙方應在接受受管制業務或對客戶作成承攬承諾前，提出相符有效之登記、執業資格及必要許可，並於實際工作中維持。甲方對外介紹內容應限於已取得並合理查核的真實資料，不得稱尚未查明的資格已核可。

三、雙方不得借牌、掛名、代簽專業文件或提供空白簽章。乙方由依法有權限的人員實際履行檢修、設計、監造、簽證與其他法定行為；如須專業機構或特定業者承攬，由相符主體真正承接。

四、乙方資格或人員變動影響本案時，應立即通知甲方及受影響客戶並依法處理，不得私下借名維持工程。甲方知悉重大不適任或違法資訊時，應停止相關介紹並作必要真實告知。

第三條　客戶契約與對外揭露

一、客戶自行選擇是否與乙方締約，得另找其他業者。乙方應向客戶明示登記全名、統編、實際資格、服務與排除項目、價格稅別、進度、驗收、保險及保固，再與客戶簽署相應契約。

二、甲方應向客戶說明其角色、是否另收協調費，以及是否有乙方或其他人支付的轉介報酬；揭露方式、內容與日期記載於個案確認單。不得以隱瞞費用或假稱原廠、自有資格誘使交易。

三、甲方不得把乙方工程金額直接納為自身承攬價款並統收統開，卻仍以轉介名義主張沒有履約責任。需代收款時，須另有合法代理授權、收據、資金歸屬及真實開票安排，並由客戶明確知悉。

四、若雙方實際行為已變成由甲方承攬工程，應停止沿用不符實質的轉介安排，先核甲方資格並改用合法契約；本條不排除法律依實際關係認定之責任。

第四條　各方責任與禁止不實承諾

一、乙方對其與客戶約定之工程、材料、人員、品質、必要專業文件、職安與法定義務負責；甲方協助聯繫不取代乙方專業判斷或現場管理。

二、甲方對其自身陳述、約定之轉介及協調服務負責；本合作書不免除甲方因不實介紹、選任或指示過失、侵權或另有保證而應負之責任。客戶不是本合作書當事人時，內部條款不得單方減少其權利。

三、任一方不得承諾付款即可取得簽證、申報成功或主管機關核准；原廠授權須有本案適用之真實證據。

第五條　轉介費、稅捐及付款

一、本案轉介費由［乙方／客戶另以明確委託約定／無］負擔；同一費用不得重複收取。乙方支付甲方的費用選擇如下，應只選適用項並填妥：

• ［　］每一經確認之有效介紹固定新臺幣［　］元；有效介紹的客觀條件［　］。
• ［　］成交且乙方實際收款後，按「已收且未退款之工程對價（扣除營業稅）」［　］％計算；不含稅額、代墊及其他排除款［　］；加減項是否計入［　］。
• ［　］其他合法計費方式［　］。

二、對帳期間［　］；乙方提供必要且已遮蔽非必要個資之契約、收款與退款摘要。甲方核對後開立與真實服務相符之合法憑證，乙方於［　］日內付款。稅額、發票或其他憑證依真實交易及法律處理，不虛列工程或專業服務。

三、採實收比例者，未成交或未收到的工程款不計轉介費；其後退款、減價或取消，按相應比例於次期沖抵或［　］日內返還。不得以本合作書限制客戶依法解除、減價或求償的權利。

四、若適用之專業倫理、法令或契約禁止介紹報酬、利益分配或有未解決利益衝突，該部分不發生違法報酬請求。不得改稱顧問費、代辦費以規避；確有其他合法服務，另據實約定並揭露。

五、合作終止前已登記且符合計費條件的案件，依本條及確認單結算；終止後尚未成交案件的計費保護期、可識別案件與排除條件限於［　］，未明列者不擴張為永久客戶歸屬或永久抽成。

第六條　保險、事故與現場

乙方應依法履行其法定投保與職安義務，並依客戶工程契約及本案附件五維持適當之工程、第三人、雇主或專業責任保險。甲方如另有現場工作或付費協調服務，也應就自身作業核對保險及責任，不能視為已受乙方保單涵蓋。保單範圍、限額與重要除外應可查驗；商業保險不取代法定投保。事故時各方按實際身分救助、通報、通知保險人及保全證據，不先以轉介名義推諉必要協助。

第七條　驗收、保固與客訴

一、乙方與客戶約定具體驗收標準、交付文件、保固起算及期間、回應與修復時限，不以「原廠保固」概括排除施工或專業服務責任；法定瑕疵及消保權利依法律辦理。

二、甲方收到客訴，應於［　］工作日內轉交乙方並保存通知；乙方於［　］小時回應，安全或擴損急件立即聯繫。甲方僅就約定協調提供服務，未另承諾者不因傳達客訴自動成為乙方保固保證人；法律另有責任者仍從其規定。

三、甲方另有收費協調服務時，其交付瑕疵於通知後［　］工作日內更正；適用保固或後續協助期間為［　］。乙方不改善或失聯時，甲方可協助客戶尋找合法替代業者，費用及追償依法律與客戶另行約定，不能未經授權處分客戶工程款。

第八條　保密、影像及智慧財產

雙方對客戶名單、需求、報價、圖說、營運與其他非公開資訊，僅得為本案介紹及履約使用，限必要人員知悉。保密期間為合作終止後［　］年；符合營業秘密要件者於受保護期間持續保密。合法已公開、獨立取得或依法必須揭露者例外，仍以必要範圍為限。現場照片、案例、商標、圖說及成果如用於行銷或其他案件，須另取得有權人同意及必要個資依據，不因轉介即可公開。

第九條　個資告知、傳送與安全

一、甲方在傳送客戶資料前，應確認合法依據並完成必要告知；須同意者，應先取得有效同意。告知內容應依法律包含接收主體、目的、資料種類、利用範圍及當事人權利等必要事項，不能只以「同意轉介」四字替代全部義務。

二、原則僅提供姓名或稱呼、必要聯絡方式、服務地區及去識別需求。完整地址、門禁、影像或其他敏感資料於確有必要及合法依據後再提供；乙方不得轉售名單、用於未獲授權行銷或傳送其他廠商。

三、雙方應於附件六明列各自蒐集處理之角色；屬委外處理者，另定指示、監督、再委託、資安與返還刪除義務。未成交資料保存［　］日；已成交資料依契約、法定保存與必要爭議處理期限保留，屆期安全刪除。

四、發現資料外洩或誤傳時立即止損，最遲於發現後［　］小時內通知他方，配合依法應作之調查及通知；不得以本約延後法定通知或隱瞞事故。不得未經合法授權將客戶資料送入第三方模型或公開系統。

第十條　招攬界線與公平合作

雙方不得冒用他方品牌、詆毀、不實宣稱資格或要求客戶規避合法付款。客戶可自主選擇業者，不以本約禁止其聯繫原廠或其他合格服務者。乙方隱匿已確認案件之成交或收款以規避合法轉介費者，甲方得請求對帳及依約報酬；查核以相關案件必要資訊為限，不得要求無關客戶完整名單。額外不繞單約定如有，須另列合理期間、特定案件及範圍，不得違反法令。

第十一條　違約、終止與結算

一、一般違約經書面催告［　］工作日未改善，他方得終止受影響案件或本合作。借牌、資格造假、不實簽證、重大安全或個資事件，得即時停止轉介並依情節立即終止。

二、任一方得提前［　］日書面通知終止未來合作；已成立的客戶工程契約不因合作終止而自動終止或移轉。雙方應完成合法對帳、客訴交接及資料返還刪除；不扣留客戶安全所需資訊。

三、違約方應依法及依可歸責程度賠償具因果關係之損害。轉介費未付的遲延處理為［　］。若另約違約金，須列金額、計算方式、性質、上限及與其他賠償之關係並簽認；未填不視為自動成立。不得要求與違約無關之客戶全部工程款作為懲罰。

四、不概括免除故意、重大過失、法定責任及依法不得免責事項；內部求償不限制客戶或主管機關依法行使權利。終止後付款、保密、個資及已發生責任於適用範圍內繼續有效。

第十二條　通知、準據法與爭議

有權代表及通知方式為甲方［　］、乙方［　］；個案接受、費率變更及代理授權須由有權人書面確認。依中華民國法律解釋，先於［　］日內協商，必要時另同意調解；未解決時以［臺灣　地方法院］為約定第一審法院，未填則依法定之。專屬管轄、消保與其他強制規定優先。本合作書正本［　］份，雙方各執［　］份。

簽署

甲方：［登記全名及用印］　代表人／授權人：［　］
乙方：［登記全名及用印］　代表人／授權人：［　］
簽署日期：［　］　個案確認單及附件版本：［　］

轉介個案確認單及客戶告知確認

案件編號［　］；甲方轉介日期［　］；乙方接受日期［　］。
客戶需求［　］；乙方預定服務［　］；甲方另有服務［無／明列：　］。
轉介費負擔方、金額或算法、稅別［　］；已向客戶揭露方式及日期［　］。
資料傳送合法依據及必要告知紀錄［　］；傳送項目［　］；保存期限［　］。
資格核驗人、日期、資料及待核事項［　］。

提供客戶確認的文字：

我已收到本案服務分工及費用揭露，知悉［乙方登記全名］就［工項］另行向我報價並簽約、開票、收款及提供工程保固；森麒之角色與另收費用為［　］。本確認不替代工程契約，不表示我放棄任何法定權利，也不構成空白個資或代收授權。必要個資告知及應另取得之同意，依另附資料辦理。

客戶確認人［　］；日期［　］；揭露附件［　］。客戶是否簽署此確認，應依實際交易與告知方式辦理，不得以此取代依法必要之契約與同意。

範本，以雙方簽署版本為準

契約編號：［　］　簽約日期：［民國　年　月　日］

立契約書人：

• 甲方（客戶／業主）：［登記全名或姓名］；統一編號［如適用］；代表人［如適用］；通知地址［　］。
• 乙方（成員一）：［森麒登記全名］；統一編號［　］；代表人［　］；地址［　］。
• 丙方（成員二）：［專業合作方登記全名］；統一編號［　］；代表人［　］；地址［　］。
• 其他成員：［無／依相同欄位增列，並增列簽署欄］。

乙、丙方及其他已簽署成員，以下合稱「承攬成員」；協調窗口不因此取得未明示之代理權。本範本適用私人合作；政府採購共同投標及其他特定契約應另按其法規及文件辦理。

第一條　工程與合作模式

一、工程名稱［　］、地點［　］、用途［　］、設備及工程規模［　］。各成員分別以其依法得承攬的範圍向甲方負責，並依本契約處理共用介面；明細見附件一至三。

二、本文的聯合承攬不創設可供成員共用的業者資格。各成員必須具備其承諾業務所需的有效登記、人員及個案許可；無相符資格者不得以牽頭、聯合、協調或他方同意為由承攬受限制業務。

三、各方未另設法人。本契約是否依實際出資、經營、代理或其他關係構成合夥或其他法律關係，應依法認定；不得僅以本契約名稱排除其法定效果。若擬共同出資經營、統一分配盈虧，應先補訂適用約定並核對法律效果。

第二條　工作範圍與資格責任

一、乙方承攬［逐項填寫］；丙方承攬［逐項填寫］；其他成員［　］；排除項目［　］。不得僅寫比例，應寫足以區分成果、專業行為與介面的工作內容。

二、資格及人員填入附件一，包括業者登記、級別與範圍、實際專業負責者、許可及有效狀態。依法須由特定業者或機構承接者，由該成員以自身真實名義承攬；依法須親自或實質查核、執行與簽署者，由該有權限者完成。

三、各成員不得出借或借用名義、證照、印章、執業登記與簽證，也不得以他人專業簽章替代自身依法應有的承攬資格。設計、監造、檢修與施工依法須分離或迴避者，按法律辦理。

四、需許可、審查或申報的工項，申請主體、辦理者、費用、前置條件及預計時程列入附件三；相關受管制作業於法定程序及資格未備妥前不施工。資格尚待核實的部分，須先完成核實再納入正式承攬承諾。

第三條　對客戶責任的明確選擇

各方須於簽署前選定並填妥下列一種模式及具體範圍，未選定者不得將本草案當作已確定的責任安排：

［　］模式甲：分項負責、共同介面另定。

各成員就附件所列其承攬內容，直接對甲方負契約履行、瑕疵、保固及依法應負之責任。共同介面的履行主責、協作義務及對甲方責任另列於附件三；不得只寫「另協調」。各成員沒有僅因聯合名稱而約定對他方全部契約債務負連帶責任，但依法成立之共同侵權、合夥或其他強制責任不受本約排除。

［　］模式乙：指定範圍內連帶負責。

各成員對甲方就［逐項列明工項、成果、給付及期間］負連帶責任；其餘採分項責任，詳附件三。內部分擔比例為乙方［　］、丙方［　］、其他［　］，對甲方不生減責效果；實際付款後得依法及依內部分攤追償。承諾前須先核對各方得否合法承擔該承攬及給付內容，不能用連帶條款包裝無資格承攬。

選任何模式，法定專業責任仍由依法負責者承擔，且各方不得據此免除故意、重大過失、人身損害及其他依法不得免責之責任。乙、丙方未經甲方同意的內部分工變更，不能降低甲方原已取得的權利。

第四條　窗口、代理權與指示

一、共同協調窗口為［公司／人員／聯絡方式］，得收發進度、安排會議、彙整資料及協調附件列明事項。窗口無權當然變更價金、接受減價、代其他成員收款、承認責任、和解、追加工程或代專業人員作結論。

二、各成員有權代表與專業責任人員列於附件一。重大變更須甲方及受影響成員書面同意；增加他方責任、變更對甲方責任模式或更換承攬主體，須取得所有權利受影響者同意。

三、甲方指示原則透過窗口轉達至負責成員；法令、資格或安全有疑義時，負責成員應立即說明並暫停受影響部分，甲方及窗口不得要求違法履行。

第五條　共同介面、工期與加減項

一、附件三逐列電源、控制、消防、防水、孔洞、防火填塞、吊掛、停機、既存設備保護及整合試運轉等介面，指定主責、配合者、輸入條件、輸出及驗收證據。介面未釐清時，先協議分工，不讓任何成員逕行認定不屬自己就不處理。

二、整體時程［　］，各成員里程碑［　］，甲方應提供的進場、資料、停機或其他配合事項［　］。障礙發生時於知悉後［　］工作日內通知相關各方，提出影響及減損計畫，依可歸責事由與實際影響調整時程、費用及責任。

三、加減項須先列工作、價格稅別、工期、資格、保險及責任影響，由甲方與受影響成員書面同意。緊急止損得先採最小必要措施並立即通知，後續支出依原因、必要性及法律認定；不作無限制施工或加價授權。

第六條　價金、開票與款項歸屬

一、各成員扣除營業稅之價金價金、適用稅率／稅制、稅額、含稅金額、里程碑與收款帳戶逐項列於附件四。整體彙總扣除營業稅之價金［　］元、稅額［　］元、含稅［　］元；彙總金額不得與分項合計不符。

二、原則由各成員依其真實交易向甲方開立合法憑證，甲方按附件條件直接支付該成員。窗口彙整請款不改變交易及款項歸屬。若採合法共同請款或代收方式，應另明列法律關係、代理權、發票主體、資金歸屬、分配期限、收據與對帳；未另約不得由窗口統收或挪用他方款項。

三、各期請款備齊後，甲方於［　］工作日內審核並於［　］日內付款；有缺件或爭議應具體通知。無爭議款按期支付，保留款比例與釋放條件須明確記載。某成員的個別爭議不當然使他方到期款全部停止，依法或本約有連帶、抵銷等效果者另依其範圍辦理。

四、不得為隱藏承攬主體、借牌或虛列費用而指定不符真實交易的開票方式。帳戶變更須依原有可驗證聯絡管道由有權人確認。

第七條　現場、保險與事故

一、各方依現場實際身分承擔法定職安、告知、協調、承攬管理及投保義務。甲方提供之現場資訊、各成員工作區、設備保護與安全協調人列入附件三；指定窗口不免除他方原有義務。

二、各成員依法律及附件五辦理所需保險。共同保單須明列被保險人、承保工作與成員、分包涵蓋、期間、限額、自負額及交叉責任等必要內容；個別保單不推定涵蓋全部聯合工作。工程、第三人、雇主及專業責任保險依個案選定，法定投保不得省略。

三、開工前提出必要證明，未符合法令或約定保障的部分不施工。事故時立即救助、止損、依法通報及通知保險人，保存證據；急迫處理不等於任何人已承認全部責任。理賠、自負額及不足部分依可歸責原因與本約責任模式處理。

第八條　測試、驗收與必要文件

一、各成員依附件二、三提交分項成果與測試紀錄；整合試運轉之主責為［　］，參與成員［　］，驗收條件［　］。共同介面須實際完成約定功能，不以各自單機完成替代整體驗收。

二、甲方收到申請及必要文件後於［　］工作日內安排驗收，缺失逐項列責任、改善期限與複驗。得安全獨立使用者可書面分項驗收；法定程序或安全尚未符合者不以默認、入住或使用代替合格。

三、竣工圖、操作維護、原廠保固、材料與測試憑證、法定專業報告及必要申報文件，逐列交付人、日期與版本。各專業人員依權限實際簽署，不由協調窗口代簽。

四、主管機關、供電方或其他第三方審查不得預先保證。因某成員缺失所致補正由其負責；需求、法規或非可歸責原因變動則依變更程序處理，不能無條件全部轉嫁甲方或他方。

第九條　保固與持續服務

一、各成員工項保固起算日、期間、範圍、回應與到場時限列入附件二；原廠設備與施工保固分別說明。共同功能或介面保固主責為［　］，期間［　］，內部費用分攤［　］。

二、客戶可先向共同窗口通知，窗口應於［　］小時內轉達負責成員並追蹤。原因未明且有擴損風險時，各相關成員先依能力採合法必要止損、共同確認原因，費用再依責任分攤，不以互相推諉延誤。

三、成員可歸責的瑕疵，由其依約及依法修復、測試及合理復原；逾合理期限未處理或有即時危害時，甲方得依法及依約採必要替代措施並保存證據。正常耗損或他方擅改等排除，須與缺失有因果關係；不得概括排除施工責任。

四、分項保固不降低第三條明訂連帶範圍內的對外責任；內部分攤由成員自行處理。保固期不取代法定瑕疵、侵權及消保權利期間。

第十條　成果、保密與商標

原有技術及資料由原權利人保有；就本案合法提供之成果，承攬成員授權甲方於本案使用、維護、修繕及法定申報所需範圍利用，其他權利移轉或原始檔交付另約［　］。各方對價格成本、非公開圖說、營運、門禁、客戶資料與其他機密，限履約必要人員使用；保密期間為終止後［　］年，營業秘密於符合要件期間持續保護。合法公開、獨立取得或依法揭露者，按必要範圍處理。品牌、案例及現場照片公開須另有合法授權，不因聯合承攬即得對外宣稱他方資格是自己所有。

第十一條　個資與資料安全

一、各方依自身蒐集、處理、利用或受託角色遵守個資法令，完成必要合法依據、告知及同意；不以甲方簽約概括視為所有住戶、員工、訪客均同意。必要資料、接收者、用途、存取、委外及保存期限見附件六。

二、共用資料夾及群組僅允許必要人員存取；人員離任、退場或目的終止即移除權限。地址、電話、影像、門禁、帳密不得用於未授權行銷、其他案件或第三方模型。

三、資料外洩應立即止損，最遲於發現後［　］小時內通知其他受影響方；依法應通知當事人或機關者，由法定義務人辦理，不以契約延長法定時限。退場時返還或刪除資料，依法保存及爭議必要部分限目的封存。

第十二條　分包、人員及成員異動

一、成員需分包時，應確認自身依法可分包、甲方及其他依法應同意者已同意，並提出分包者資格及範圍。不得違法轉包；使用分包不免除原成員對甲方及其他成員的既有責任。

二、成員退場、資格失效、重大不履約或需更換主體時，立即停止受影響工作並通知甲方，提出現場保全、進度、款項、保固及資料交接方案。替代業者先完成資格審查及甲方、其他受影響者同意；不得擅自移轉契約或讓無資格的其他成員接做。

三、原成員已發生之付款、瑕疵、保固、保密、個資及損害責任，不因替補而自動消失；免責或債務移轉須依法並取得有權人明確同意。不得以退場扣留維持設備安全所必需之資料。

第十三條　違約、求償及內部分攤

一、一般違約由受影響方書面催告［　］工作日改善；逾期得依法及依約請求履行、替代措施、終止及損害賠償。借牌、資格造假、不實簽證、重大安全或資料事件，得立即停工及依情節終止相關範圍。

二、遲延違約金按負責工項填列：義務人［　］、計算基礎［　］、每日比例或金額［　］、累計上限［　］、性質及與其他損害賠償關係［　］。整體遲延不能無論原因重複向所有成員計收；未填妥不視為已約定違約金。法律對過高違約金等之規範仍適用。

三、成員對甲方責任依第三條及法律；內部追償依實際可歸責事由、因果關係及有效分攤約定。原因有爭議時，可共同選定獨立專業者查核，委任、費用及證據效力另書面確認，不延誤必要止損。

四、不概括免責故意、重大過失、人身損害及依法不得免除之義務。行政罰、專業懲戒與刑責由法律決定；對主管機關及第三人之責任不因內部分攤而消失，罰鍰等追償亦限法律容許範圍。

第十四條　不可抗力、暫停及終止

一、不可歸責且無法合理避免之障礙，受影響方應立即通知並提出證據及減損計畫；按實際影響協議展延、停工及費用，不將一般價格波動、缺工或付款困難自動視為免責。

二、暫停或終止時，各方應保全安全、清點成果材料、移交必要操作及專業文件，依可驗證已完成可交付部分、瑕疵、已付款與責任結算。未履行對價依法返還；甲方不無償取得尚未依法或依約取得之成果權利。

三、部分成員違約時先評估可否合法分離及替補，避免其他合法已完成部分無由停擺；甲方依法得解除或終止整體之權利不受排除。已發生及性質應存續之義務繼續有效。

第十五條　通知、爭議及契約效力

一、通知窗口、授權代表與電子書面確認方式列於附件一。成員間口頭或私下協議，不得改變甲方權利或增加未同意成員的義務。

二、本契約以中華民國法律為準據法。爭議先於［　］日內協商，得另同意調解或專業查核；未解決時，以［臺灣　地方法院］為約定第一審法院，未填者依法定之。專屬管轄、消保及其他強制規定優先。

三、各方已取得本文及適用附件，審閱期間與交付紀錄為［　］；法律另有審閱要求者依其規定。無效條款依法處理，其他可獨立履行部分依法律及各方真意判斷，不藉可分性條款維持違法工程。

四、本契約正本［　］份，各方各執［　］份，附件及補充約定須由相關有權人簽認。任何改變對甲方責任模式、價款歸屬或承攬主體的補充，須由甲方及權利義務受影響者共同同意。

簽署

甲方（客戶）：［全名及用印］　代表人／授權人：［　］
乙方（森麒）：［登記全名及用印］　代表人／授權人：［　］
丙方（專業合作方）：［登記全名及用印］　代表人／授權人：［　］
其他成員：［登記全名、用印及授權人］
責任模式：［第三條模式甲／模式乙，擇一］　簽署日期：［　］
附件清單、編號及版本：［　］

範本，以雙方簽署版本為準

附件中的「承攬人」是該份契約實際承擔該工項者；「甲方、乙方、丙方」依所選範本定義，不可混用。無適用事項填「不適用」並註原因；待核事項完成後另記錄查核結果，不能把空白視為通過。

附件一：當事人、資格、專業角色與權限表

案件編號［　］；採用範本［　］；版本日期［　］。

各方有權代表、有效通知方式及送達地址：［　］。必要政府許可、上游同意與未滿足的開工條件：［　］。專業及證件資料僅提供核驗必要內容，妥善遮蔽其他個資。

附件二：工作、交付、驗收與保固表

本案應按實際工項擇適用事項填寫：

• 消防：檢修項目、缺失改善、性能或連動測試、必要圖審與申報文件，分列真正負責者。
• 弱電：點位、系統功能、門禁消防連動、影像與帳號交付，以及固定電源的承攬界線。
• 空調／VRF：設備、冷媒、電源、排水、運轉測試條件、原廠與施工保固的範圍；不承諾未經確認負載下的固定效果。
• 幫浦：整台新品型號、安裝範圍、設備來源與授權、試運轉及現場供電介面；不承接泵體零件或壓力開關單項維修；浮球、電極棒能否單獨更換，需到場檢查後判斷，設備與安裝依現勘或照片報價。
• 高壓／電氣：設計與送審、施工、必要測試、停送電及操作維護文件；法定項目由合格者確認。
• 技師服務：實際設計、監造、查核或簽證範圍、訪查節點及成果；不只寫蓋章一份。
• 防水：施工部位、基底、既存缺失、試水條件、觀察及保固涵蓋；不同漏水來源依證據判斷。
• 裝修：合法許可、施工及竣工程序、材料與隱蔽工程紀錄；申報或審查工作分列。

不適用項目可刪，但法定必要內容不得刪除。驗收人、必要專業者及權限［　］；缺失及複驗格式［　］。

附件三：介面、許可、工期與責任表

總工期與里程碑［　］；現場危害、甲方或客戶配合事項［　］；緊急通知及合法止損窗口［　］；既存設備、停機損失等已揭露特殊風險［　］。聯合承攬的對客戶模式與內部分攤必須分欄，不得用內部分攤降低對外責任。

附件四：價金、付款、轉介或協調費明細

總額及各期合計［　］；各方分項合計核對［　］。轉介費及協調費有無、負擔人、算法、退款沖回及客戶揭露紀錄［　］。代理收款如適用，另附授權、款項歸屬及開票依據，不以此表取代必要契約。付款帳戶與變更確認方式［　］。

附件五：保險及事故責任表

法定職災及其他應投保事項由負義務者另行確認完成；保額由工程風險、業主要求及保險人核保結果訂定。未取得保單或有效證明，不填寫「已承保」。事故自負額、未涵蓋風險及保險不足時的內部處理約定［　］，不得因此排除法定或對客戶責任。

附件六：個資、機密資料及交接表

委外處理與再委託如適用，另列指示、監督、資安措施及權利義務［　］。外洩或誤傳通知窗口及約定時限［　］；法定通知不因本約延後。終止時成果、圖說、帳號權限、資料返還、刪除證明與法定留存紀錄之交接人及期限［　］。

附件簽認

採用契約及版本［　］；適用附件一至六之頁次或版本［　］；不適用事項及理由［　］。
客戶／甲方（依所選範本適用）：［　］
森麒：［登記全名、簽署人及日期］
合作方及其他成員：［登記全名、簽署人及日期］